登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
注:1)具体建设内容以甲方审核并最终确定的设计方案为准。(但当甲方最终确定的建设规模、投资额、建设标准等致使本PPP项目总投资超过估算价10%的,超出10%部分不计入本PPP项目,由政府方采用析出的方式,另行组织招投标)。
2)“十个必接”为集镇区机关、学校、医院、浴室、宾馆、饭店、农贸市场、垃圾中转站、集中居住区和集中工业区等十个重点区排放的污水接入到污水处理主管网(以下简称“十个必接”工程)。
2、提供的公共服务
本项目提供公共服务具体内容见表2所示。
表2项目形成公共服务一览表
3、投资规模
经初步估算,本项目总投资279947万元,其中建设投资257127万元,建设期利息22820万元。建设投资方面,包括工程费用204700万元,工程建设其他费用40183万元,预备费12244万元。项目投资估算构成如下表所示。
表3投资估算一览表
由于工期需要,本项目目前已有部分子项目已(拟)采用工程招标方式提前实施,预估价款为8782万元,上述子项目按实际经审计结算的合同价纳入PPP项目总投资(不再执行工程下浮率,该部分上限不超过9000万,超出部分不纳入本项目总投资),并在项目公司成立后,由项目公司和上述子项目的合同双方签订三方补充协议,并按原合同付款条件向施工方支付工程款。已(拟)实施的子项目如下表所示:
(三)项目建设期
本项目建设期为3年,最终以实际发生为准。由政府方原因引起的工期延误,则合同工期及合作期相应顺延,但不承担任何经济损失。
其中,中标人及项目公司不得以任何理由拖延工期,确保2019年完成100个村庄生活污水治理工程、乡镇“十个必接”工程的50%建设以及紫薇河、民乐河、庙港河整治工程,江海污水处理厂区西线管网改造工程;确保2020年完成剩余的村庄生活污水治理工程、全部乡镇“十个必接”工程以及全部本项目内的城市河道整治工程。
(四)合作期限
本项目合作期20年(其中:建设期3年,运营期17年)。
(五)质量标准
工程质量达到规定标准,并根据国家相关法律法规、政策进行调整。
(六)主要内容及合作形式
(1)经启东市人民政府授权,启东市住房和城乡建设局作为本项目实施机构,具体负责该项目的PPP合作中政府方的事务,启东市人民政府指定启东市城市建设投资开发有限公司(最终以政府实际指定的为准)作为政府方出资代表和社会资本合资成立项目公司。项目公司注册资本为10000万元,项目公司股权比例为:出资代表出资占比5%,社会投资人出资占比95%。项目资本金为项目总投资的20%,除项目公司注册资本外的资本金全部由社会资本方出资;项目融资为总投资的80%,由项目公司作为主体进行融资,融资可采用基金、信托、资产证券化、银行贷款等方式,社会资本方保障项目公司完成融资工作。
(2)项目公司负责该项目的投资、建设、运营与养护管理工作。
(3)项目公司不得对外提供任何形式的担保。
(七)项目回报机制
本项目城市污水处理厂和农村污水处理设施的市场化运营、船闸的市场化运营采用可行性缺口补助的回报模式;污水管道的日常运营、河道日常运营采用政府付费的回报模式。
(八)项目移交
运营期满,项目公司应按照移交程序,将项目资产及经营权无偿移交给政府方,并保证所移交的资产及经营权权利完整、且没有权利瑕疵(包括但不限于担保、债务等行使权利的限制)。
三、社会资本方资格要求
本项目已经完成前期资格预审工作,资格预审的结果已经告知所有参与资格预审的社会资本方,凡通过资格审查的社会资本方,皆有资格参与本项目采购竞争。本项目采购不接受任何未报名或未通过资格审查的社会资本方参与竞争。
四、采购公告时间及采购文件获取信息
(一)本项目采购公告时间2018年10月26日至2018年11月16日;
(二)采购文件获取时间及地点
获取时间:采购公告时间内;
获取地点:南通市政府采购网上自行下载。
(三)本项目不集中组织答疑会,提疑的截止时间:2018年10月31日12:00时前,各投标人将需要解答的问题扫描件加盖公章后以电子邮件方式递交给招标代理机构,在此时间之后提出的所有答疑要求,将不被接受。
(四)有关本次采购的事项若存在变动或修改,将在相关网络媒体发布。
五、投标文件接收信息
投标文件接收开始时间:2018年11月16日9:00;
投标文件接收截止时间:2018年11月16日9:30;
投标文件接收地点:启东市公共资源交易中心开标室6(地址:启东市银洲国际金融中心5号楼二层(启东市牡丹江中路1458号)
逾期送达、未送达指定地点或密封不合格的投标文件,其投标将被拒绝,作无效投标处理。
六、开标有关信息
开标时间:2018年11月16日9:30;
开标地点:同投标文件接收地点。
七、本次采购联系事项
采购人:启东市住房和城乡建设局
联系人:张先生
联系电话:0513—68957776
采购代理机构:捷宏润安工程顾问有限公司
联系人:田工
联系电话:18963640221
电子邮箱:410579186@qq.com
八、投标文件制作份数要求:
投标文件一式5份,正本1份,副本4份,电子投标文件1份(用U盘存储,全部投标文件未加密可正常打开的电子版)。
投标所需原件按采购文件要求携带。
九、本次投标保证金
本项目投标保证金金额:人民币壹仟万元整(小写:1000万元),如投标人为联合体,则由联合体牵头人提交(具体提交方式见招标文件)。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月7日,广州市生态环境局印发《2025年广州市生态环境保护工作要点》。详情如下:2025年广州市生态环境保护工作要点2025年广州市生态环境工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神,全面贯彻落实党的二
3月21日,广东省开平市新桥水水环境综合整治与绿色产业融合发展(EOD)项目中标候选人公示。第一中标候选人:(主)邢台路桥建设集团有限公司(成)河北航东建设工程股份有限公司、河北勘邸建设工程有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、领睿建设工程有限公司、广东省岩土勘测设计研究有限
3月13日下午,江苏省环保集团苏州有限公司投资控股江苏兴太环境科技有限公司揭牌暨战略合作签约仪式在苏州太仓市举行。江苏省环保集团副总经理、党委委员郭玉臣,太仓市副市长童刚,出席签约仪式为兴太公司揭牌并致辞。郭玉臣代表省环保集团对江苏兴太环境科技有限公司成立挂牌表示祝贺。他指出,省环
近日,中国水务所属山东区域总部接连中标两大水务工程项目,实现2025年度市场拓展的强势开局。荣成水务中标河北省肃宁县水环境综合整治PPP项目第三污水处理厂运营服务项目;青岛水务中禹管业中标德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)建设项目。荣成水务此次中标河北省肃宁县水环境综合整
北极星环境修复网获悉,3月10日,四川省荥经县大熊猫栖息地水环境综合整治与农文旅融合发展EOD项目评审结果公示,荥经貊貊文化旅游集团有限公司为第一中标候选人,预中标该项目。荥经貊貊文化旅游集团有限公司实控人为荥经县财政局,成立于2022年9月,注册资本2亿元人民币。
2月21日,广东开平市新桥水水环境综合整治与绿色产业融合发展(EOD)项目招标公告发布。开平市新桥水水环境综合整治与绿色产业融合发展(EOD)项目主要包含4个子项目,其中:生态环境治理项目1项,为开平市新桥水水环境综合整治项目(要求优先实施建设),主要包括管网建设工程、农村生活污水治理工程
12月18日,广东汕尾市品清湖水环境综合整治与产业融合绿色发展EOD项目中标(成交)结果公示。青岛苏信资产管理有限公司、中建四局第一建设有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、武汉广电资产管理有限公司、甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司联合体中标,中标价2817750000元。工程概况
11月30日,广东汕尾市品清湖水环境综合整治与产业融合绿色发展EOD项目中标候选人公示。第一中标候选人:青岛苏信资产管理有限公司、中建四局第一建设有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、武汉广电资产管理有限公司、甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司,总报价:281775.00万元;第二中
10月31日,湖北丹江口库区泗河流域茅箭段水环境综合整治项目工程总承包(EPC)中标候选人公示。本标段采用“评定分离”方式进行招标,评标委员会推荐的中标候选人排名不分先后:中标候选人一:湖北乾升建设工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、禾泽都林设计集团有限公司;中标候选人二:湖北泽耀建设工
文章导读于2023年11月3日发布的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》实施将近一年,其对于国有企业参与垃圾固废处理和垃圾焚烧发电项目产生了一定的影响,海润天睿高级合伙人王惠萍律师,刘镇方律师将结合2024年3月相继发布的《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲》《基础设施
10月14日,安徽固镇县水环境综合整治与产业融合发展项目(固镇县谷阳城基础设施补短板二期EPCO项目)中标候选人公示。候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下:中标候选人一:江西绿巨人生态环境股份有限公司、上海市园林设计研究总院有限公司、安徽省一块海绵文化科技有限
日前,安徽省2025年重点项目清单公布,共1581个项目。北极星汇总环保项目如下:庐江县流域水环境治理及文旅开发项目合肥张洼净水厂及配套管网工程项目安徽省合庐产业新城水环境生态修复工程项目肥东巡鹰年回收20吨新能源动力电池材料循环利用项目庐江浩悦生态资源循环利用项目巢湖市部分河流流域水环境
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,全面贯彻落实全国、全省生态环境保护大会精神,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,对照全省“一泓清水入黄河”工作要求,市城市管理局全力推动东郊污水处理厂搬迁PPP项目和西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目建设,两项目于2021年9月开工建设,2024年底完工调试。
3月14日,安徽省淮南市田家庵区入淮水系综合治理生态环境导向的开发(EOD)项目(一标段)投资建设运营一体化合作项目中标候选人公示。第一中标候选人:(联合体牵头人)中建国际工程有限公司、(联合体成员一)安徽四宜建筑安装工程有限公司、(联合体成员二)安徽产投农业科技有限公司,投标报价:407
近日,中国水务所属山东区域总部接连中标两大水务工程项目,实现2025年度市场拓展的强势开局。荣成水务中标河北省肃宁县水环境综合整治PPP项目第三污水处理厂运营服务项目;青岛水务中禹管业中标德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)建设项目。荣成水务此次中标河北省肃宁县水环境综合整
3月5日,安徽太湖县污水处理设施运维特许经营(TOT)项目招标公告发布。详情如下:太湖县污水处理设施运维特许经营(TOT)项目招标公告1.招标条件太湖县城市管理局作为太湖县污水处理设施运维特许经营(TOT)项目(以下简称“本项目”或“项目”)实施机构,根据《太湖县人民政府第三十九次常务会议纪
北极星环保网获悉,国家发改委发布关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知,高度重视PPP新机制规范实施,严格聚焦使用者付费项目,严格按照《支持民营企业参与的特许经营新建(含改扩建)项目清单(2023年版)》要求,推动有关特许经营新建或改扩建项目吸引民营企业参与。全文
12月24日中金环境与河北大名经济开发区管理委员会等签署《大名县城西工业园区污水处理厂(PPP)项目终止及回购协议》,协议规定项目于2024年1月1日终止,政府将支付回购款4000万元。公告显示,该PPP项目运营后,因城西工业园区企业生产及新建投产情况不及预期,项目处理企业污水量严重低于设计基本水量
11月22日,启迪环境发布关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告。截至目前,公司及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起的诉讼累计未结、仲裁事项金额合计为2.52亿元;因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及证券虚假陈述责任纠纷等事项为被告的未结诉讼、仲裁事项金额合计为14.87亿元
为发现并树立垃圾焚烧发电项目中的优秀标杆电厂、优秀环保企业,助力推动行业健康可持续发展,“北极星杯”垃圾焚烧发电行业评选活动已连续举办5年,吸引数百家垃圾焚烧发电企业与上下游配套服务企业参与,其中脱颖而出的获奖企业更是成为垃圾焚烧发电行业的榜样力量!今年9月3日,“北极星杯”2024垃
北极星垃圾发电网获悉,近日,利川市城乡生活垃圾收集与焚烧发电一体化PPP项目主厂房主体结构顺利封顶,现已正式进入机电安装阶段,按照目前工程施工进度,预计今年12月底,1号锅炉有望实现点火,投入试运行。利川市城乡生活垃圾收集与焚烧发电一体化PPP项目位于湖北省利川市北部柏杨坝镇雷家坪村,工
2024年是垃圾焚烧发电行业高质量发展的一年。在这一年里,企业扬帆起航,深耕细作垃圾焚烧运营管理,匠心铸造ESG企业品牌,顺着“一带一路”的脚步,迈入发展新阶段。回顾2024年,垃圾焚烧发电企业取得了斐然的业绩,又一批优秀电厂在运行管理、公众开放、创新发展及ESG践行方面成为推动行业健康发展的
4月30日,广州市南沙区南沙污水处理厂项目_广州市南沙区南沙污水处理厂、鱼窝头污水处理厂项目特许经营者招标(标段一、标段二)中标结果公示。项目名称:广州市南沙区南沙污水处理厂、鱼窝头污水处理厂项目特许经营者项目概况:标段一:南沙区南沙污水处理厂分期建设,现状已建规模10万m3/d,二期(即
北极星售电网获悉,4月30日,江苏省发改委发布《关于优化工商业分时电价结构促进新能源消纳降低企业用电成本支持经济社会发展的通知》,调整了工商业分时电价时段设置,优化了峰谷浮动比例,通知自2025年6月1日起执行。1、优化工商业用户分时时段设置,增设午间谷时段工商业用户可选择两种方案中的一种
4月30日,湖南零陵区城南片区乡镇污水处理厂建设项目(珠山镇、黄田铺镇)工程总承包招标公告发布。项目总投资9868万元。本项目主要建设内容为:本项目拟对珠山、黄田铺镇2个乡镇实施污水管网系统建设及改造,主要包括:建设管网(DN300~500)、建设支管(D300)、新建接户管(DN160/200)原排水沟改造、原污水
4月30日,浙江宁波经济技术开发区化工集聚区临港板块污水处理厂一期工程EPC总承包中标候选人公示。经评标委员会评审,确定中标候选人为:中标候选人一:中国市政工程华北设计研究总院有限公司、诚通凯胜生态建设有限公司,中标价:144078105元;中标候选人二:中国市政工程中南设计研究总院有限公司、
4月29日,江苏新建灌云经开区5万吨/天污水处理厂及配套管网项目(一期工程)EPCO(设计-采购-施工-运营)工程总承包评标结果公示。第一中标候选人:牵头单位:江苏环保产业股份有限公司,联合体成员单位:江苏省水利建设工程有限公司、江苏省水利勘测设计研究院有限公司、南京市市政设计研究院责任
4月28日,全国规模最大、广东省首个垃圾填埋场光伏项目——宝安老虎坑垃圾填埋场光伏项目顺利实现全容量并网发电。项目由深圳能源集团所属湾区新能源公司负责投资建设,利用约14.6万平方米垃圾填埋场堆体资源建设光伏发电系统,装机容量13MW,年发电量约1400万度。结合国家分布式光伏发电最新政策,项
4月29日,首创环保公布,公司第九届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于投资山东省烟台市八角污水处理厂及配套附属设施建设项目的议案》,同意公司与首创(香港)有限公司、四川青石建设有限公司组成联合体实施山东省烟台市八角污水处理厂及配套附属设施建设项目,总规模为14万吨/日,近期规模为
4月29日,平昌县工业污水处理厂建设项目中标结果公示。平昌泓源聚合建设工程有限公司中标,中标金额85841303.68元。详情如下:
日前,宁夏回族自治区生态环境厅发布《宁夏回族自治区关于推动固体废物综合利用的实施意见(征求意见稿)》。详情如下:自治区生态环境厅关于公开征求《宁夏回族自治区关于推动固体废物综合利用的实施意见(征求意见稿)》意见建议的公告为进一步构建党委和政府领导、企业主体、市场主导、科技支撑、社
4月29日,河北行唐县玉城污水处理厂特许经营项目招标计划发布。行唐县玉城污水处理厂设计生产规模:污水处理5万m3/d。本项目招标范围为行唐县玉城污水处理厂运营维护服务(包括交纳特许经营权转让费,以及运营、维护、期满移交等工作),并获得污水处理服务费收入。服务范围为:行唐县城区的生活污水及县
北极星水处理网获悉,4月28日,江西鹰潭高新区城镇污水处理改造扩容一期工程工业污水处理特许经营权运营服务采购公告发布。公告显示,本项目为鹰潭高新区城镇污水处理改造扩容一期工程项目,设计处理规模为2.0万m/d。2.鹰潭高新区城镇污水处理改造扩容一期工程服务范围为高新区白露科技园区域,包含两
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!