登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
田东县生活污水处理厂二期及配套管网改造工程
1.招标条件
本招标项目田东县生活污水处理厂二期及配套管网改造工程已由田东县发展和改革局以关于田东县生活污水处理厂二期及配套管网改造工程可行性研究报告的批复(百发改资环(2016)50号)批准建设,招标人为田东县城市管理监督局,建设资金来自上级专项资金和地方配套,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目的设计、采购、施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点:田东县污水处理厂预留用地内。
建设规模:新建污水处理厂1座,处理规模为3万立方米/天;污水管网铺设。主要建设内容包括:厂区建筑、结构、电气、通风、设备等工程及配套污水管网工程。
合同估算价:5385万元
计划工期:本项目总工期(指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期,包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等)为425天(日历天)(其中设计工期60日历天(不包含图纸审查备案时间),施工工期:365日历天)。
2.2招标范围:在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告自该项目招标之后的设计(本项目建设红线范围内厂区建筑、结构、总平、电气、设备、污水管网工程的设计)、采购、施工直至项目竣工验收合格等工程总承包工作内容。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人同时具备①市政行业(道路工程、给水工程、排水工程)乙级以上(含乙级)设计资质;②市政公用工程施工总承包叁级及以上(含叁级)资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管﹝2013﹞17号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》(桂建管﹝2014﹞25号)的规定,已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
3.2主要负责人员要求:
3.2.1项目总负责人:具有中级及以上技术职称。
3.2.2项目设计负责人:市政公用工程类高级工程师职称或注册给排水工程师资格。
3.2.3项目经理:具有市政公用工程专业贰级及以上(含贰级)注册建造师和初级技术职称,已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备有效的安全生产考核合格证书(B 类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。
3.2.4 项目施工专职安全员:已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备有效的安全生产考核合格证书(C类)。
3.3 业绩要求:无要求。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:
3.4.1本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标。联合体成员由 1 家设计单位, 1 家施工单位组成,联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件,其中,联合体投标要求投标设计单位必须具备 市政行业(道路工程、给水工程、排水工程)乙级以上(含乙级)设计资质;施工单位必须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上(含叁级)资质,并具备有效的安全生产许可证。
3.4.2联合体各方应当签订联合体协议书,其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中,仍负有连带的和各自的法律责任。
3.4.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标,也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.4.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.4.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
3.5 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标,并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员,否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理(符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外)。
3.6投标人(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
4. 投标报名与招标文件的获取
本项目采用不记名方式购买招标文件,潜在投标人不需投标报名,2020年3月12日至2020年3月18日(逾期无效)可在百色市公共资源交易中心网()下载招标文件电子版。招标文件电子版每套售价 250 元(不再收取其他任何费用),招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证(请各投标人尽量合理安排时间,招标代理工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件)。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年4月7日09时30分,地点为百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3投标文件必须由投标人(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)专职投标员本人递交,并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职施工安全员的身份证复印件到场核验,否则招标人不予受理。
特别注明:投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场,投标人在递交投标文件时需附上“投标人(供应商)承诺书”,疫情区过来人员须出具当地检疫部门的健康证明,如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的,视为无效投标。
6. 评标方式
综合评估法
7. 预付款和进度款支付方式
预付款支付比例或金额:无
进度款支付方式:随工程进度按月支付进度款(合同内进度款支付限额为经业主及监理工程师审定的已经完成工程量价款×80%×中标下浮系数(中标价/工程最高投标限价),工程变更部分进度款支付限额为经业主及监理工程师审定的已完成工程量价款的70%×中标下浮系数(中标价/工程最高投标限价));工程竣工验收合格,提供完整的结算资料经审计等有关部门审定后支付工程建安费用结算总造价的97%;按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金,待工程质量保修期满28日内支付至100%。
8、发布公告的媒介
在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、百色市住房和城乡建设局网、百色市公共资源交易中心发布。
9、 交易服务单位
百色市公共资源交易中心
10、监督部门及电话
田东县建设工程招标投标管理站 联系电话:0776-5288888
田东县财政局政府采购服务中心联系电话:0776-5227597
11.联系方式
招标人:田东县城市管理监督局招标代理机构:广西双翔工程管理咨询有限公司
地址:田东县庆平路田东县城市管理监督局地址:百色市右江区前程路4号长乐星城1幢8层805室
邮编:邮编:533000
联系人:赵工联系人:苏志高
电话:0776-5228816 电 话:19907762107
传真:传真:
电子邮箱:电子邮箱:
广西双翔工程管理咨询有限公司
2020 年3月11日
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
日前,河南省发展和改革委员会发布关于南阳白河2x1000MW煤电项目核准的批复,该项目建设地点位于南阳市宛城区黄台岗镇。项目新建2台100万千瓦高效超超临界燃煤发电机组。详情如下:河南省发展和改革委员会关于南阳白河2x1000MW煤电项目核准的批复南阳市发展改革委:报来的《关于呈报南阳白河电厂(2×1
7月17日,贵州茅台镇第三生活污水处理厂工程项目招标计划发布。该项目投资估算12731万元,计划于7月22日招标。项目建设内容包括大型土石方工程、基础工程、厂区道路建设、格栅池、事故调节池、MBBR生化水池、生物滤池、水解酸化池、污泥脱水机房及加药间等;除此之外,另含挡土墙、综合管网、厂区电气
7月15日,海天股份发布公告称,,因公司全资子公司天府海天与四川天府新区农业农村局(被告一下称“天府新区农业农村局”)、四川天府新区管理委员会(被告二下称“天府新区管委会”)存在合同纠纷,天府海天向四川天府新区人民法院提起诉讼,涉案金额为2.75亿元。公告显示,2011年3月9日,海天股份通
500多家展商800个展位30,000平米展出面积35,000名专业观众一、展会概况深入贯彻落实习近平总书记关于水旱灾害防御和水利基础设施建设的重要指示批示精神,着力推动解决农业小型水利设施老化、塘坝淤塞严重、水渠不畅等问题,提高农业抵御与自然灾害和综合生产能力,全面推进乡村振兴、加快农业水利强省
湖北省环保产业协会近日正式发布了《2024年湖北省生态环境保护实用技术和示范工程名录》,中建环能科技股份有限公司及其旗下武汉环能德美工程技术有限公司(中建环能华中公司)凭借突出成果,在技术与项目领域双双入选。技术方面:公司自主研发的“污泥低温带式干化技术”成功入选实用技术名录。项目方
7月16日,江苏无锡安镇污水处理厂三期扩建工程EPC工程总承包招标公告发布。本工程主要建设内容为新建地上污水处理厂1座,含工艺、结构、建筑、电控、暖通、总图、消防等各专业全部工程内容,本次扩建工程主要以新建5万m3/d处理单元(部分土建按12万m3/d考虑)为主,并为满足扩建工程功能需求,在现状厂
7月15日,新疆阿克苏地区阿克苏市污水处理厂水污染治理设施扩容改造项目(EPC)招标公告发布。本项目对阿克苏市污水厂设施设备进行改造更新,采用粉末载体诱导改善活性污泥技术,采购污泥诱导、筛分系统、旋流爆气设备、鼓风机等设备对生化池进行更新改造、采购活性砂滤器等设备对活性砂滤池更新改造,
7月15日,江苏通州湾示范区临港污水处理厂EPC工程总承包项目中标结果公示。中国建筑一局(集团)有限公司、江苏省环境工程技术有限公司中标,中标价:223136700元。该项目新建污水处理厂总设计规模2×104m3/d,本次一期工程设计规模1.0×104m3/d,中水回用率30%,具体内容详见设计任务书及发包人要求。
7月15日,山东沂源高新技术产业园发展有限公司第三污水处理厂项目招标公告。该项目处理规模为4万立方米/天,占地约93.726亩,主要建设第三污水处理厂厂区及配套设施(含综合楼、门卫污泥脱水车间、臭氧制备间、机修间、MBR综合车间、中水回用泵房及水质在线监测室,建筑面积4631.03平方米);购置回转式
新一代火电厂,“新”在哪里?——探访国家能源集团江苏常州电厂二期扩建工程七月的常州暑气灼人,“苏超”赛事带火了商圈消费,也让全市文旅商业用电量激增5%,电网最高负荷更是冲破1199.1万千瓦,四创新高。恰逢“苏超”赛事与迎峰度夏关键期,中能传媒记者来到国家能源集团江苏常州电厂(以下简称“
7月15日,湖南宁远县16个乡镇污水处理厂提质增效项目(EPC)暂停公告发布。宁远县16个乡镇污水处理厂提质增效项目(EPC)于2025年06月17日09时00分(北京时间)在永州市公共资源交易中心进行了公开开标,开标结束后收到投标人提出异议及复评申请,经行政监管部门批准并在其监督下,于2025年06月25日组织复评
7月16日,江苏无锡安镇污水处理厂三期扩建工程EPC工程总承包招标公告发布。本工程主要建设内容为新建地上污水处理厂1座,含工艺、结构、建筑、电控、暖通、总图、消防等各专业全部工程内容,本次扩建工程主要以新建5万m3/d处理单元(部分土建按12万m3/d考虑)为主,并为满足扩建工程功能需求,在现状厂
日前,湖南省生态环境厅联合省农业农村厅、省发展和改革委员会等九部门,印发《湖南省美丽乡村建设工作方案》(简称《工作方案》)。到2027年,全省美丽乡村整县建成比例达到40%(长株潭地区整县建成比例达到60%、洞庭湖区整县建成比例达到50%)。到2030年,全省美丽乡村整县建成比例力争达到65%。到20
7月15日,山东沂源高新技术产业园发展有限公司第三污水处理厂项目招标公告。该项目处理规模为4万立方米/天,占地约93.726亩,主要建设第三污水处理厂厂区及配套设施(含综合楼、门卫污泥脱水车间、臭氧制备间、机修间、MBR综合车间、中水回用泵房及水质在线监测室,建筑面积4631.03平方米);购置回转式
7月14日,湖南娄底市第三污水处理厂及配套管网工程(一期)中标候选人公示。第一中标候选人:宁波市政工程建设集团股份有限公司,投标报价:61818887.37元;第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司,投标报价:61747959.73元;第三中标候选人:湖南省第六工程有限公司,投标报价:62008243.09元。该
7月11日,江西丰城市老城区城东片区污水管网建设工程设计、采购、施工总承包项目招标公告发布。公告显示,项目总投资18058.37万元,本此招标项目投资155871600.00元。工程设计(包含但不限于:勘察、施工图设计、施工至竣工阶段全过程设计技术服务后续现场配合服务),材料设备采购(涉及采购、安装、
7月10日,广西象州县污水处理厂及配套基础设施项目工程总承包中标公告发布。广西建工集团控股有限公司、广西景灏建筑工程有限公司、广西恒象建筑工程有限公司联合体中标,中标价211172758.8元。建设规模:(1)象州污水处理厂工程。象州县污水处理厂二期扩容、提标技改工程。象州县污水处理厂(一期)
7月9日,湖北丹江口市东环工业园污水处理厂项目(EPC)招标公告发布。丹江口市东环工业园污水处理厂项目丹江口市东环工业园污水处理厂项目(EPC)(HBDJ-202507SZ-017001001)招标公告招标编号:HBDJ-202507SZ-0170010011.招标条件本招标项目丹江口市东环工业园污水处理厂项目已由丹江口市发展和改革局以
7月8日,江苏宜兴经开区工业污水处理提标及配套管网建设工程总承包(EPC)中标结果公示。江苏省环境工程技术有限公司中标,中标价格121084600元。江苏省环境工程技术有限公司为江苏环保集团二级子公司。建设规模:(1)宜兴经开区工业污水处理厂改扩建项目,建设内容包括:新增含氟废水预处理工段,设
7月2日,广东潮州枫江深坑国考断面达标攻坚工程(潮州段)二期第二阶段工程总承包及运营服务(EPC+O)中标结果公告发布。(主)广东粤海水务股份有限公司、(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、(成)中铁四局集团有限公司、(成)中铁一局集团有限公司、(成)中交第四航务工程局有限公司联合
污水处理厂建设既是重点民生项目也是改善生态环境,构建环境友好型社会的基础工程,今年重庆市住房城乡建委正加力实施“排水管网改造建设攻坚行动”6月30日,重庆3座污水处理厂顺利通水运行标志着项目正式进入试运行阶段。鸡冠石污水处理厂四期扩建工程鸡冠石污水处理厂位于南岸区鸡冠石镇下窑村,主要
北极星售电网获悉,6月29日,贵州省人民政府发布2025年贵州省重大工程和重点项目名单,其中包括修文县首融独立储能电站及虚拟电厂项目、贵安新区源网荷储一体化及多能互补建设项目等共3199个。详情如下:2025年贵州省重大工程和重点项目名单(共3199个)一、四化项目(2438个)(一)新型工业化(1429
7月17日,宁夏自治区发改委发布关于废止一批新能源项目的公告。根据公告,此次共有9个、449.3MW风光项目被废止。其中,光伏项目3个,总规模300MW;风电项目7个,总规模149.3MW。废止项目的业主涉及大唐集团、宁夏马斯特实业集团有限公司、广西国能平泰新能源有限公司、水发绿色能源股份有限公司、西安
7月8日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布《关于开展零碳园区建设的通知》,提出支持有条件的地区率先建成一批零碳园区,有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造,助力园区和企业减碳增效,为实现碳达峰碳中和目标提供坚实有力支撑。近年来,南方电网公司大力推进生态强企建设,加
随着以风、光为主的新能源装机规模持续高速增长,其特性让电力系统的平稳运行和大范围资源配置能力提出了更高要求。在这一背景下,电网作为能源转型的坚实基础,特高压正日益成为优化全国乃至跨区域能源资源配置、支撑新能源大规模开发利用的关键基础设施和重要保障。2025年上半年,我国特高压建设延续
“命是空调给的”这句话,想必是每个浙江人最近的真实写照。外面热浪滚滚,屋里空调续命。当你我都在惬意享受着清凉时,浙江电网正在经历一场“年度大考”。就在今天中午12时40分,浙江全社会用电负荷飙升至1.26亿千瓦!是的,创历史新高了!先给大家吃颗定心丸:别慌,问题不大,电网稳稳的!你的空调
经济学家萨缪尔森在其所著《经济学》一书中提到“当市场无法有效配置资源,即市场失灵时,政府需介入价格形成”。除了人为价格操纵、市场供需失衡等现象,价格无法全部通过市场形成也是市场失灵的表现,同样需要政府参与价格形成过程。对于政府在价格形成中的经济职能,当前存在许多不全面的观点。有的
截至2025年7月11日,广西电力市场经营主体数量突破2万家,达到20120家,同比增长33%,其中发电企业334家,售电公司157家,电力用户19629家,用户计量点达4.2万个,较2024年增长100%,市场活力持续释放。广西电力交易中心坚持“开门办市场,共商谋发展”的理念,不断优化市场机制,创新交易品种,扩容绿
从国网浙江省电力有限公司了解到,7月16日中午12时40分许,浙江全社会用电负荷达到1.26亿千瓦,创历史新高。目前,全省电力供应平稳有序。出梅后,高温无缝衔接。在经济企稳向好等因素共同影响下,浙江全省用电需求迎来快速、大幅增长。截至7月16日,今夏浙江已经28天用电负荷超过1亿千瓦,浙江电网正
近日,广西贵港220千伏方竹变电站扩建工程成功投运。该工程是南网迎峰度夏重点项目,项目总投资2440万元,建设规模为新增18万千伏安变压器1台,于今年2月26日开工建设。该工程投产后,有效解决了220千伏方竹站1号主变重载,同时缓解了220千伏芙蓉站主变“N-1”运行风险,筑牢电网安全运行根基。同时,
连日来,全国各地持续高温。国家能源局最新数据显示,全国最大用电负荷近日达到14.67亿千瓦,创历史新高。迎峰度夏电力保供进入关键阶段,如何保障充足的电力供应?火电绿电齐发力煤炭在能源保供中扮演着“压舱石”和“稳定器”的角色。安徽淮南是华东地区最大的能源基地,在数百米深井下,采煤机正从
7月14日,国家电投发布《国家电力投资集团有限公司二〇二四年度第82批集中招标(广西钦州海上风电示范项目海上升压站建造工程-重新招标)招标中标结果公示》的公告。公告显示,中国石油集团海洋工程有限公司成功中标该项目,中标价格为9715.5万元。广西钦州海上风电示范项目位于广西钦州市三娘湾南部海
2025年上半年,全国固定资产投资(不含农户)248654亿元,同比增长2.8%(按可比口径计算,详见附注7)。其中,民间固定资产投资同比下降0.6%。扣除价格因素影响,固定资产投资(不含农户)同比增长5.3%。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)下降0.12%。分产业看,第一产业投资4816亿元,同比增长6
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!