登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
江苏省政府采购中心受灌南县住房和城乡建设局的委托,就灌南县城乡一体化污水治理PPP项目(JSZC-G2020-372)进行政府采购,已于2020年11月19日发布本项目的采购公告,现就招标文件的内容进行澄清及更正如下:
一、 原采购公告主要信息
1、原采购项目名称:灌南县城乡污水一体化治理PPP项目
2、原采购项目编号:JSZC-G2020-372
3、原公告日期:2020年11月19日
4、原公告媒体:江苏政府采购网
二、更正信息
1、原招标文件报价评分标准表中的“融资年利率项、开发区工业污水处理厂固定成本单价、半岛临港工业污水处理厂固定成本单价,说明:该项报价保留两位小数。”
现更正为:“融资年利率项、开发区工业污水处理厂固定成本单价、半岛临港工业污水处理厂固定成本单价,上述3项报价不得为零报价,如有一项为零报价作为无效投标处理。说明:该项报价保留两位小数。”
2、原招标文件“项目编号”现更正为“标书编号”。
3、原招标文件P39页“建安工程费用下浮率报价高于所有投标人报价平均值的40%,其它四项指标报价低于所有人投标人报价平均值的40%,即视为明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。”
现更正为:“建安工程费用下浮率报价高于所有投标人报价平均值的40%,或其它四项指标报价只要有一项低于所有人投标人报价平均值的40%,即视为明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。”
4、原PPP项目合同12.3.2:“(2)运营期的单价调整 在PPP项目合作期内,污水处理单价因物价指数因素调整的时间间隔至少为3年。污水处理费调价触发机制:运营期每三年(项目总建设期结束后3年或者运营期内距前一次调价年度开始起算需满足3年,如未触发调价,则3年可滚动计算)。根据连云港市统计局公布的年度CPI同比指数用以下公式计算的结果K值≥6.5%时,则按计算K值三年CPI平均值作为调整系数对污水处理费用单价进行调整,如经计算K值小于0时,则根据计算结果相应调减政府付费所涉及的污水处理费单价。调价时点为符合调价K值计算要求,项目公司申请调价的当年度。
K=CPIn-1×CPIn-2×CPIn-3-1
其中:CPIn-1为申请调价年度前一年度CPI同比指数
CPIn-2为申请调价年度前两年度CPI同比指数
CPIn-3为申请调价年度前三年度CPI同比指数
上述公式中CPI值采用满足调价条件的当年度连云港市统计局公布的上一年CPI指数。”
现更正为:“(2)运营期的单价调整 在PPP项目合作期内,工业污水处理项目因政府只承担基本水量所对应的最低需求风险的支出责任,而固定成本单价不涉及物价波动造成的影响,因此运营期内不存在水价调整事项。
生活污水处理费单价因物价指数因素调整的时间间隔至少为3年。污水处理费调价触发机制:运营期每三年(项目总建设期结束后3年或者运营期内距前一次调价年度开始起算需满足3年,如未触发调价,则3年可滚动计算);根据连云港市统计局公布的年度CPI同比指数用以下公式计算的结果K值≥6.5%时,则按以下调价公式对污水处理费用单价进行调整,如经计算K值小于0时,则根据计算结果相应调减政府付费所涉及的污水处理费单价。调价时点为符合调价K值计算要求,项目公司申请调价的当年度生活污水处理费单价。
①K=CPIn-1×CPIn-2×CPIn-3-1
其中:CPIn-1为申请调价年度前一年度(为n-1年,n为申请调价的年份)CPI同比指数
CPIn-2为申请调价年度前两年度(为n-2年,n为申请调价的年份)CPI同比指数
CPIn-3为申请调价年度前三年度(为n-3年,n为申请调价的年份)CPI同比指数
上述公式中CPI采用连云港市统计局公布的相关年度CPI指数值。
②调价公式:
调价后的污水处理费单价=调价前污水处理费单价×【(CPIn-1+CPIn-2+CPIn-3)÷3】”
5、原PPP项目合同第12.2.2条关于生活污水治理项目约定“各子项目投入运营时间也不同,为便于项目公司与政府的结算,在3年总建设期结束后项目总投政府审计结束前,生活污水治理项目均暂按社会资本中标单价的70%由政府方按实际达标污水处理量与项目公司进行预结算,待新建项目全部竣工验收合格正式投入运营,并经政府审计结束后,由政府方根据PPP合同约定的调价机制按调整后的初始污水处理单价与项目公司结清预结算部分的污水处理费。”
现更正为:“各子项目投入运营时间也不同,为便于项目公司与政府的结算,在本项目总建设期结束后项目总投政府审计结束前,生活污水治理项目均暂按社会资本中标单价的70%由政府方按实际达标污水处理量与项目公司进行预结算,待新建项目全部竣工验收合格正式投入运营,并经政府审计结束后,由政府方根据PPP合同约定的调价机制按调整后的初始污水处理单价与项目公司结清预结算部分的污水处理费。”
6、原PPP项目合同第19页:“(7)设计变更,乙方根据工程具体施工需要提出的设计变更,需经甲方、设计单位、监理单位同意后,由项目公司组织实施,并计入项目总投。”
现更正为:“(7)设计变更,乙方根据工程具体施工需要提出的设计变更,需经甲方、设计单位、监理单位同意后,由项目公司组织实施,并按本合同第8.6条约定执行。对管网施工时地下条件或地质等不可预见原因引起的变更,因此增加的施工成本可以计入项目总投中。”
7、原PPP项目合同第21页第6.1.2条:“(3)移交前,乙方发现的存量资产存在的影响可用性的问题,经甲方确认后,由甲方承担维修责任。甲方移交的已建污水处理设施完好率应不低于95%。”
现更正为:“(3)移交前,乙方发现的存量资产存在的影响可用性的问题,经甲方确认后,由甲方承担维修责任。甲方移交的已建污水处理设施(包含拟移交的污水处理厂、污水管网、泵站在内的全部构筑物、建筑物、设施、设备等资产)完好率应不低于95%。甲方保证所移交存量资产与其他运营方签订的前期特许经营权合同已解除。”
8、原PPP项目合同第 48 页第 9 条:“9.2.5污泥排放标准 项目公司应将污水处理厂产生的污泥按照不高于各污水厂初步设计方案的含水率的标准进行脱水处理,且经处理后的污泥要符合现行国家及江苏省关于城镇污水处理厂污染物的排放标准。项目公司负责脱水达标后的污泥运至政府方指定位置并承担所有处理费用。乙方污泥处理需要符合环保要求,不得产生二次污染,否则产生的污染费用由乙方负责。”
现更正为:“9.2.5污泥排放标准:项目公司应将污水处理厂产生的污泥按照不高于各污水厂初步设计方案的含水率的标准进行脱水处理,且经处理后的污泥要符合现行国家及江苏省关于城镇污水处理厂污染物的排放标准。项目公司负责脱水达标后的污泥运至政府方指定位置并承担所有处理费用。乙方污泥处理需要符合环保要求,不得产生二次污染,否则产生的污染费用由乙方负责。如污泥处置地点变动到灌南县区域以外进行处置或者采用焚烧方式处置,则污泥处置费用由采购人与中标社会资本另行协商解决。”
9、原PPP项目合同第8.3条“委托项目监理单位及全过程项目管理咨询,双方约定如下:在项目公司设立前,由甲方负责?购相关的监理和项目全过程管理咨询服务,相关费用由项目公司承担。”
现更正为:“委托项目监理单位及全过程项目管理咨询,双方约定如下:在项目公司设立前,由甲方负责?购相关的监理和项目全过程管理咨询服务(项目全过程管理咨询服务范围包括但不限于:全过程造价跟踪审计、工程结算审计等,具体范围由甲方根据项目情况确定),相关费用由项目公司承担。监理和全过程项目管理咨询的服务费用根据甲方招投标结果确认计入项目总投,费用上限不超过国家规定的行业收费标准。”
10、原PPP项目合同第8.4.1条中:“乙方与施工总承包单位拟签订的施工合同及主要设备、材料采购合同均须在签订前报甲方审批,本合同对施工合同相关条款有约定的,施工合同需按PPP合同约定执行。合同签订后乙方需将合同原件提交甲方备案。未经甲方审批备案的合同,在项目竣工结算审计时,甲方有权不予以确认该部分项目投入。”
现更正为:“乙方与施工总承包单位拟签订的施工合同及主要设备、材料采购合同均须在签订前报甲方审批,本合同对施工合同相关条款有约定的,施工合同需按PPP合同约定执行。项目公司将拟签订的合同报甲方后审批时间不超过15日,如超过15日甲方未向项目公司提出书面审批意见的,则视同合同已经甲方审批通过。施工合同、采购合同签订后15日内乙方需将合同原件提交甲方备案。未经甲方审批备案的合同,在项目竣工结算审计时,甲方有权不予以确认该部分项目投入。”
11、原PPP项目合同第8.4.6条项目总投资的计价规则中1、项目总投资计算方法:“原投资估算中的预备费以实际发生的工程费用为准。”
现更正为:“本项目的招标文件、初步设计概算中列示的预备费最终以实际发生的建筑安装工程费用为准。”
12、原PPP项目合同第9.5.2条乙方违约情形及处理:“(4)在运营期内的任一运营月,如果某一运营月进水量未超过月设计能力,而项目公司实际处理水量未达到进水量(出水水量未达到实际进水量的98%),则项目公司应向甲方支付违约金。”
现更正为:“(4)在运营期内的任一运营月,如果某一运营月进水量未超过月设计能力,而项目公司实际处理水量未达到进水量(出水水量未达到实际进水量的97%),则项目公司应向甲方支付违约金。”
13、原PPP项目合同第13.5条“项目实施过程中,因服务费申请与支付发生争议的,由甲、乙双方按照本合同第26条约定执行。”
现更正为:“项目实施过程中,因服务费申请与支付发生争议的,对甲乙双方可以确认无异议的服务费按本合同约定进行结算支付,对有争议部分的服务费或事项由甲、乙双方按照本合同第26条约定执行。”
14、原PPP项目合同第14.3条“1、在移交日之前不早于十二(12)个月,项目公司应对项目设施进行一次大修,但此大修应不迟于移交日之前六(6)个月完成。大修的具体时间和内容应于移交日前二十二(22)个月时由移交委员会核准。最后恢复性大修所产生的费用均由乙方承担。”
现更正为:“1、在移交日之前不早于十二(12)个月,项目公司应对项目设施进行一次大修,但此大修应不迟于移交日之前六(6)个月完成。大修的具体时间和内容应于移交日前二十二(22)个月时由移交委员会核准。最后恢复性大修费用由项目公司承担。”
15、原PPP项目合同第15条 “15.1缔约保函 乙方应于本合同生效日起20日内向甲方提交本项目的缔约保函,缔约保函金额为5000万元(人民币大写伍仟万元),担保期自缔约保函提交之日至乙方提交建设期保函之日止。15.2建设履约保函 乙方应于本合同生效日起15 日内向甲方提交本项目的建设履约保函,建设履约保函的金额为10000万元(人民币大写壹亿元),担保期自建设期保函提交之日至乙方提交运营维护保函之日。 15.3运营维护保函 乙方应于本项目开始运营日前提交本项目的运营维护保函,运营维护保函的金额为5000万元(人民币大写伍仟万元),担保期自项目开始运营日至乙方提交移交维修保函之日。15.4移交维修保函 乙方应于移交日前 12个月提交本项目的移交维修保函。移交维修保函的金额为10000万元(人民币大写壹亿元),担保期自项目移交日至项目移交日后24个月届满之日。”
现更正为:“15.1缔约保函 乙方应于签订谈判备忘录后二十日内向甲方提交本项目的缔约保函,缔约保函金额为5000万元(人民币大写伍仟万元),担保期自缔约保函提交之日至乙方提交建设期保函之日止。缔约保函在乙方提交项目融资合同及建设期保函后十日内甲方退还给乙方。15.2建设履约保函 乙方应于本合同生效日起15 日内向甲方提交本项目的建设履约保函,建设履约保函的金额为10000万元(人民币大写壹亿元),担保期自建设期保函提交之日至乙方提交运营维护保函之日。建设履约保函在整体项目完成竣工验收且乙方向甲方递交运营维护保函后十日内,由甲方退还乙方。15.3运营维护保函 乙方应于本项目开始运营日前提交本项目的运营维护保函,运营维护保函的金额为5000万元(人民币大写伍仟万元),担保期自项目开始运营日至乙方提交移交维修保函之日。运营维护保函在乙方向甲方递交移交维修保函后十日内,由甲方退还给乙方。15.4移交维修保函 乙方应于移交日前 12个月提交本项目的移交维修保函。移交维修保函的金额为10000万元(人民币大写壹亿元),担保期自项目移交日至项目移交日后24个月届满之日。移交维修保函自担保期满之日,由甲方退还乙方。”
16、原PPP项目合同第12.3.2条:“(1)项目建设总投引起的初始污水处理单价调整对本项目中政府付费类的生活污水治理项目,按以下原则进行初始污水处理单价调整。因存在新建和改造工程,项目建设投资额最终由政府方委托审计部门或第三方中介机构审计后确认。初始污水处理费单价采用的是估算的项目投资总额,如果与项目竣工结束的政府审定值有出入,则初始污水处理费单价根据投标时水价的财务测算模型按社会资本报价下浮率重新测算确定。工业污水处理厂因均为存量项目,项目总投已确定,不涉及项目投资变动产生的初始污水处理单价调整事项。”
现更正为:“(1)对本项目中政府付费类的生活污水治理项目,按以下原则进行初始污水处理单价调整。因存在新建和改造工程,项目建设投资额最终由政府方委托审计部门或第三方中介机构审计后确认。初始污水处理费单价采用的是估算的项目投资总额,如果与项目竣工结束的政府审定值有出入,则初始生活污水处理费单价需根据采购文件的财务测算模型按6.5%的全投资内部收益率、经政府方审定的项目总投资、乙方中标的建安工程费下浮率及融资年利率重新测算水价,并结合乙方对生活污水处理费单价报价下浮程度确定生活污水处理费单价。工业污水处理厂因均为存量项目,项目总投已确定,不涉及项目投资变动产生的初始污水处理单价调整事项。”
17、原PPP项目合同第4.2.1条:“乙方应在特许经营期内自行承担项目的融资责任,按照本合同约定及双方确定的融资计划和方案要求自本合同生效日起 60 日内完成融资交割,并负责项目资金的及时筹措;甲方应为乙方开展项目融资工作提供必要的协助,包括依法提供与项目融资有关的批复、证明、说明及相关文件等。”
现更正为:“乙方应在特许经营期内自行承担项目的融资责任,按照本合同约定及双方确定的融资计划和方案要求自本合同生效日起90日内完成融资交割,并负责项目资金的及时筹措;甲方应为乙方开展项目融资工作提供必要的协助,包括依法提供与项目融资有关的批复、证明、说明及相关文件等。”
18、原PPP项目合同第8.8条决算审计的条款:“本项目包含的所有子项目建设工程全部竣工验收合格后,乙方应及时编制工程竣工结算,报送甲方,由甲方送审计部门进行审计,在工程结算审计完成的基础上进行竣工财务决算。审计部门尽力在工程竣工结算资料提交后的一年内完成工程结算审计,在竣工财务决算资料提交后的60天内完成财务决算审计。”
现更正为:“本项目包含的所有子项目建设工程全部竣工验收合格后,乙方应及时编制工程竣工结算资料,报送甲方,由甲方送政府审计部门进行工程结算审计审计,并在工程结算审计完成的基础上进行竣工财务决算审计。审计部门尽力在乙方工程竣工结算资料提交后的一年内完成工程结算审计,在竣工财务决算资料提交后的60天内完成财务决算审计。”
19、原PPP项目合同第66页,“(1)初始污水处理费单价 存量项目在项目公司成立后即可投入运营,但新建项目各子项目建设周期不同,各子项目投入运营时间也不同,为便于项目公司与政府的结算,在3年总建设期结束后项目总投政府审计结束前,生活污水治理项目均暂按社会资本中标单价的70%由政府方按实际达标污水处理量与项目公司进行预结算,待新建项目全部竣工验收合格正式投入运营,并经政府审计结束后,由政府方根据PPP合同约定的调价机制按调整后的初始污水处理单价与项目公司结清预结算部分的污水处理费。”
现更正为:“(1)初始污水处理费单价 存量项目在项目公司成立后即可投入运营,但新建项目各子项目建设周期不同,各子项目投入运营时间也不同,为便于项目公司与政府的结算,项目总建设期结束且所有子项目均正式投入运营后,在项目总投政府审计结束前,生活污水治理项目均暂按社会资本中标单价的70%由政府方按实际达标污水处理量与项目公司进行预结算,待政府竣工财务决算审计结束后60日内,甲乙双方根据审计结果重新测算、确认水价,水价确认后30日内结清预结算的污水处理费。”
20、原PPP项目合同第3.4.1条中(3)合作期限的其他约定:“①项目总建设期不得超过3年,如因政府方原因造成的工期延误除外,对因社会资本造成的工期延期,所产生的项目损失由社会资本方承担。②本项目必须在项目《PPP项目合同》签订后90日内开工建设,否则政府有权解除合同。”
现更正为:“①项目总建设期不得超过3年,如因政府方原因造成的工期延误除外,对因社会资本或项目公司造成的工期延期,所产生的项目损失由社会资本方或项目公司承担。②本项目必须在项目《PPP项目合同》签订后90日内开工建设,否则政府有权解除合同。”
21、原PPP项目合作协议第3条:“中水务集团与乙方须在项目公司设立之日起45日内首期注册资本金按各方占股比例共计实缴30000万元,其余资金在建设期内根据建设进度和融资放贷需要全部实缴到位。”
现更正为:“水务集团与乙方须在项目公司设立之日起60日内首期注册资本金按各方占股比例共计实缴30000万元,其余资金在建设期内根据建设进度和融资放贷需要全部实缴到位。”
22、原股东合资协议第5.2条股东会职权中第2项及公司章程第二十三条的股东会职权中第2项:“选举和更换非由职工代表担任的执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;”
现更正为:“审议决定乙方推荐的执行董事人选,决定有关执行董事的报酬事项;”
23、原PPP项目合同第6.1条及章程第二十五条:“本公司不设董事会,只设执行董事一名。执行董事由全部股东同意选举产生。”
现更正为:“本公司不设董事会,只设执行董事一名。执行董事由乙方推荐并经全体股东一致同意产生。”
三、澄清信息
1、原招标文件附表7中只含有生活污水测算表格,工业污水测算表能否补充提供?
澄清:工业污水厂不涉及因项目总投审计结果与招标文件估算不一致而引起的水价调整,工业污水厂项目测算表不作为财务测算模型附在招标文件后面,投标人有需要可另外单独提供。
2、请明确,本次投标方案是否可以对该技术方案进行优化,尤其是污水处理厂或农村污水处理设施的处理工艺。
澄清:投标人可根据项目情况及项目初步设计方案自行选择是否在投标方案中提出优化方案。
3、根据原招标文件回报机制第28页第9条:“生活污水治理项目变动成本单价占比为变动成本单价在污水处理收费单价的占比为9%,固定成本单价占比为固定成本在污水处理收费单价的占例,经测算生活污水治理项目为60%。” 变动成本单价在污水处理收费单价的占比加上固定成本在污水处理收费单价的占比之和不等于100%。请明确:固定成本的详细构成或明确剩余污水处理收费单价31%部分的详细构成。
澄清:污水处理单价根据内部收益率考虑资金时间价值折算而成,其包含了社会资本的项目建设投资、运营成本、税费及合理利润。其中固定成本及变动成本已在实施方案中列举。投标人可根据项目情况及自身运营管理经验按照招标文件中设定的固定成本及变动成本比例对未来运营成本自行预测,并结合自身对项目的期望报酬率作出投标报价。
4、原招标文件明确约定目前项目不存在征地拆迁问题,相关投资均不包含征地拆迁费用,招标文件附件PPP项目合同约定项目建设其他费用包括但不限于征地费用,且建设初期的土地征地费用由项目公司承担,PPP项目合同与招标文件不一致。请明确:本项目是否不含征地拆迁费用。
澄清:本项目不存在征地拆迁成本,PPP合同中的征地费用为项目建设可能涉及的青苗补偿费等零星费用。
5、原PPP项目合同中约定污水处理厂通过完工验收后,项目公司进入商业试运行。商业试运行后按相关环保要求进行“三同时”验收。是否本子项目(污水处理厂)“三同时”验收合格后,即可进入正式商业运营期?
澄清:污水处理厂的子项目“三同时”验收合格后,只是该污水厂进行正式商业运营。
6、请明确污泥出厂处置方案的要求、政府审批的标准。
澄清:污泥出厂处置方案的要求、政府审批的标准已在PPP合同第9条中明确。
7、非政府方原因且非社会资本方原因造成的工期延误所产生的项目损失是否由社会资本方承担?
澄清:非社会资本方原因造成的工期延误具体详见PPP合同20.3条。
8、根据《公司法》第一百八十三条规定,“有限责任公司的清算组由股东组成”。请问可否删除甲方作为清算组成员的表述?
澄清:水务集团代表政府方出资,甲方为实施机构,应作为清算组成员。
9、请明确恢复性大修的技术标准。
澄清:移交前的恢复性大修标准见原PPP项目合同第14.3条及14.4条。
10、项目公司成立时是否设置董事会和监事会?
澄清:项目公司不设董事会和监事会,只设执行董事和监事各一人。
四、其他
未列出、未回复的问题,均以招标文件为准。
五、本次采购联系事项
集中采购机构地址:南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心(二期)三楼
采购中心联系人:乔秀善 唐文 联系电话:025-83668530 83668519
采购人:灌南县住房和城乡建设局
采购人联系人:刘先生 姜先生 13851256660 15751256095
采购人联系地址:灌南县泰州路集中办公区住建局大楼
江苏省政府采购中心
2020年12月4日
延伸阅读:
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
5月22日,重庆市发展和改革委员会印发《推动经济社会发展全面绿色转型行动计划(2025—2027年)》的通知。三年行动计划指出:1、推动传统产业“智改数转绿色化”转型。推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业实施节能降碳改造升级,深入推进“绿效码”应用,推进存量低效数据中心节能降碳
北极星电力网获悉,重庆市发改委5月22日正式印发《推动经济社会发展全面绿色转型行动计划(2025—2027年)》指出:统筹提升能源安全供应能力。夯实市内电源基础,加快推动两江燃机二期等天然气发电、合川双槐三期煤电项目,加快云阳建全、丰都栗子湾、奉节菜籽坝抽水蓄能电站建设。全力推进外电入渝工
5月22日,重庆市发展和改革委员会印发《推动经济社会发展全面绿色转型行动计划(2025—2027年)》。文件提出,健全以治水治气为牵引的“九治”生态治理体系。打好治水攻坚战,加快污水收集处理设施新建改扩建进度,全域全面消除黑臭水体。打好治气攻坚战,严格控制PM2.5浓度。加强土壤污染源头防控,协
5月15日,宁夏同心县印发《同心县2025年新型城镇化试点工作方案》。文件提到,促进清洁能源产业集群上下游协同发展,重点培育清洁能源装备制造业,引进产业链“链主”企业和龙头企业,形成具有较强内生动力和协作配套紧密的产业集群。加快中环低碳、迈格电机、科力远储能电站等项目建设进度,力争年内
5月21日,生态环境部等七部门印发《美丽河湖保护与建设行动方案(2025—2027年)》,方案提出,到2027年,美丽河湖建成率达到40%左右;到2030年,美丽河湖建设取得明显成效;到2035年,美丽河湖基本建成。中央财政积极支持美丽河湖保护与建设。引导和鼓励地方财政及社会资本加大投入,不断强化资金保障
5月15日,诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目—山下湖污水处理厂至店口污水处理厂互联互通工程(施工)中标结果公告发布。项目中标人为浙江宏峰建筑安装工程有限公司,中标金额为63800468元。据悉,该工程管线工程起点管线工程起点为山下湖污水处理厂,终点为店口镇现状3#污水泵站,管线沿S103东复线
在广东省(肇庆)大型产业集聚区市管起步区大沙第二污水处理厂一期工程项目建设现场,塔吊林立、机械轰鸣,建设者们正全力推进基础及主体结构施工,现场一片如火如荼的建设景象。该项目是广东省(肇庆)大型产业集聚区市管起步区重要的城市基础配套设施之一,也是大产区首个投资建设的污水处理厂。项目
4月27日,国务院关于2024年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告提请十四届全国人大常委会第十五次会议审议。报告指出,2024年生态环境质量改善指标均顺利完成年度目标,好于“十四五”规划目标时序进度要求,公众生态环境满意度连续4年超90%。2025年将持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战,推动生
4月29日,广东火炬开发区农村生活污水治理提质增效工程EPC总承包(第二次)中标候选人公示。第一中标候选人:中山火炬城建工程有限公司联合单位:【广州市创景市政工程设计有限公司】,投标价格:91668153.64元;第二中标候选人:广东怀耀建设工程有限公司联合单位:【广州市城建规划设计院有限公司】,
日前,广东梅州市丰顺县(2024-2025年)农村生活污水治理任务攻坚行动项目-勘察设计、采购、施工及运营总承包(二期)中标候选人公示。第一中标候选人:广州资源环保科技股份有限公司、核工业江西工程勘察研究总院有限公司、中国华西工程设计建设有限公司,投标报价:176013012.50元;第二中标候选人:广州
日前,山东省生态环境厅、山东省农业农村厅联合印发《关于进一步推进农村生活污水资源化利用的指导意见》。详情如下:山东省生态环境厅山东省农业农村厅关于进一步推进农村生活污水资源化利用的指导意见鲁环发〔2025〕7号各市生态环境局、农业农村局、农村生活污水治理工作主管部门:为贯彻落实生态环
北极星储能网获悉,5月15日,中国电建围绕安徽再生能源战略和绿能强省目标,服务地方绿色转型发展。“十四五”时期,承担安徽抽水蓄能电站选点规划全部任务,规划装机总容量达1080万千瓦,参与80%以上抽蓄电站的设计、施工及机电安装任务。党的十八大以来,中国电建作为国资央企认真贯彻习近平总书记关
5月7日,普邦股份公告,公司决定提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》,并向郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部发送《关于提前终止的通知函》。项目投资金额为33.2亿元,截至2025年3月31日,已投入金额约为3.48亿元,累计回款金额约为8500万元。因甲方持续未能履行服务费支付义务,累计应付
日前,安徽省2025年重点项目清单公布,共1581个项目。北极星汇总环保项目如下:庐江县流域水环境治理及文旅开发项目合肥张洼净水厂及配套管网工程项目安徽省合庐产业新城水环境生态修复工程项目肥东巡鹰年回收20吨新能源动力电池材料循环利用项目庐江浩悦生态资源循环利用项目巢湖市部分河流流域水环境
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,全面贯彻落实全国、全省生态环境保护大会精神,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,对照全省“一泓清水入黄河”工作要求,市城市管理局全力推动东郊污水处理厂搬迁PPP项目和西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目建设,两项目于2021年9月开工建设,2024年底完工调试。
3月14日,安徽省淮南市田家庵区入淮水系综合治理生态环境导向的开发(EOD)项目(一标段)投资建设运营一体化合作项目中标候选人公示。第一中标候选人:(联合体牵头人)中建国际工程有限公司、(联合体成员一)安徽四宜建筑安装工程有限公司、(联合体成员二)安徽产投农业科技有限公司,投标报价:407
近日,中国水务所属山东区域总部接连中标两大水务工程项目,实现2025年度市场拓展的强势开局。荣成水务中标河北省肃宁县水环境综合整治PPP项目第三污水处理厂运营服务项目;青岛水务中禹管业中标德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)建设项目。荣成水务此次中标河北省肃宁县水环境综合整
3月5日,安徽太湖县污水处理设施运维特许经营(TOT)项目招标公告发布。详情如下:太湖县污水处理设施运维特许经营(TOT)项目招标公告1.招标条件太湖县城市管理局作为太湖县污水处理设施运维特许经营(TOT)项目(以下简称“本项目”或“项目”)实施机构,根据《太湖县人民政府第三十九次常务会议纪
北极星环保网获悉,国家发改委发布关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知,高度重视PPP新机制规范实施,严格聚焦使用者付费项目,严格按照《支持民营企业参与的特许经营新建(含改扩建)项目清单(2023年版)》要求,推动有关特许经营新建或改扩建项目吸引民营企业参与。全文
12月24日中金环境与河北大名经济开发区管理委员会等签署《大名县城西工业园区污水处理厂(PPP)项目终止及回购协议》,协议规定项目于2024年1月1日终止,政府将支付回购款4000万元。公告显示,该PPP项目运营后,因城西工业园区企业生产及新建投产情况不及预期,项目处理企业污水量严重低于设计基本水量
11月22日,启迪环境发布关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告。截至目前,公司及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起的诉讼累计未结、仲裁事项金额合计为2.52亿元;因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及证券虚假陈述责任纠纷等事项为被告的未结诉讼、仲裁事项金额合计为14.87亿元
为发现并树立垃圾焚烧发电项目中的优秀标杆电厂、优秀环保企业,助力推动行业健康可持续发展,“北极星杯”垃圾焚烧发电行业评选活动已连续举办5年,吸引数百家垃圾焚烧发电企业与上下游配套服务企业参与,其中脱颖而出的获奖企业更是成为垃圾焚烧发电行业的榜样力量!今年9月3日,“北极星杯”2024垃
电力规划的重点是按照宏观政策指引,以可控成本合理部署各类电力资源来保障长期的电力安全,权衡“低碳、经济、安全”三元目标。过去以常规电源为主、用电负荷平稳增长的电力系统在开展规划时,主要考虑电力电量的供需平衡、各类电力资源的可开发潜力和技术特性、应急备用能力及环境政策要求等约束条件
2025年是“十四五”规划收官之年,政府工作报告明确提出“要积极稳妥推进碳达峰碳中和”,标志着我国“双碳”战略从目标规划全面转入落地攻坚新阶段。在此背景下,国网冀北党校深入贯彻全国两会精神,充分发挥教育培训资源优势,以实际行动助力“双碳”目标稳步推进。为贯彻落实国网公司系统党校工作会
近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年5月19日-2025年5月23日期间发布的储能项目动态整理如下:200MW/800MWh!8种储能技术混合!国家能源集团青海储能电站投产!5月16日,青海公司大柴旦100万千瓦风光储项目配套储能电站工程科翡储能电站在青海省海西蒙古族藏族自治州成功实现投产运行
北极星电力网整理了2025年5月19日至2025年5月23日一周火电项目,涉及项目的核准、开工、投运等。2×660MW燃煤机组三大主机中标公示太仓港协鑫2×66万千瓦扩建项目锅炉成套设备、汽轮发电机组成套设备中标候选人公示。东方汽轮机、上海锅炉厂等预中标。详情点击“疆电入渝”首台100万千瓦煤电机组首次并
北极星电力网整理了2025年5月19日至2025年5月23日一周电力项目:涉及火电、水电、核电项目的核准、开工、并网等。火电项目2×660MW燃煤机组三大主机中标公示太仓港协鑫2×66万千瓦扩建项目锅炉成套设备、汽轮发电机组成套设备中标候选人公示。东方汽轮机、上海锅炉厂等预中标。详情点击“疆电入渝”首
22日,巴彦杭盖-胜利500千伏输变电工程完成架线施工,实现全线贯通。该工程是国家“十四五”电力发展规划重点工程之一,也是重要清洁电源送出支撑保障工程。巴彦杭盖-胜利500千伏输变电工程全线位于内蒙古自治区锡林郭勒盟,是锡林郭勒盟-山东特高压1000千伏输电通道、锡林郭勒盟-江苏特高压±800千伏
5月22日,以“共铸高质量,智赢高价值”为主题的2025华为中国数字能源创新峰会首站在江苏常州成功举办。本次峰会吸引了全国各地的行业伙伴、专家学者、企业领袖齐聚龙城常州,聚焦工商业源网荷储一体化发展路径,数字赋能园区绿色低碳转型,共促产业绿色高质量发展、共赢行业高价值,共启绿色智能新时
北极星储能网获悉,广东肇能智电100MW/200MWh储能电站EPC总承包工程设计、采购、施工标段中标候选人公示。第一中标候选人为大航电科(江苏)新能源有限公司、广东岭南设计院有限公司联合体,投标报价19570.11494万元,折合单价0.979元/Wh;第二中标候选人为内蒙古领硕建设工程有限公司、成都初方电力设计
2025年初,136号文件横空出世,我国的新能源行业随之进入了旨在加快构建新型电力系统、推动新能源市场化进程的政策密集且深入的调整期。从政策过山车到市场马拉松,储能行业也正经历从"政策依赖"到"价值创造"的涅槃重生。这一过程不仅重构了储能行业底层逻辑,更催生了技术迭代、模式创新与生态重构的
2025年5月22日,思格新能源“智慧光储充系统量产基地项目”于江苏省南通市苏锡通科技产业园区正式开工,标志着思格在提升先进产能、完善全球产业布局的战略路径上迈出了关键一步。此次项目的启动,不仅展现了思格新能源以技术创新推动全球能源转型的坚定信念,也为南通当地绿色制造升级注入了全新动能
5月13—16日,价格成本和认证中心副主任成钢同志带队赴河南省郑州市、洛阳市、安阳市和江苏省常州市开展光伏行业调研。调研组实地考察了中建材(洛阳)新能源有限公司、阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、河南安彩高科股份有限公司、江苏赛拉弗光伏系统有限公司,并与河南省发展改革委、河南豫能新能源
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!