登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
1. 招标条件
本招标项目原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目已由湘新发改函[2017]121号文批准建设,建设资金为财政资金,招标人为长沙市铬污染物治理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的(第一阶段)污染介质治理设计+施工工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目(第一阶段)污染介质治理工程总承包
2.2建设地点:长沙市岳麓区三汊矶
2.3建设规模:原长沙铬盐厂占地约120亩,工程主要内容包括原长沙铬盐厂污染区域约39.96万m3污染介质异位修复,核心污染区封闭式HDPE膜垂直防渗墙东侧到湘江边污染地下水约1.98万m3采用动态地下水循环(DGR)化学—生物还原技术修复,柔性垂直风险管控系统工程产生的约5.7万m3污染土方、污泥进行治理,生态封场绿化等。
2.4工程造价:工程总投资约70000万元(其中基坑支护工程投资约4000万元)。
2.5资金来源:财政资金
2.6工期要求:总工期22个月,最终以发包人具体要求为准。开工日期以发包人或发包人委托的监理机构发出的开工令为准。
2.7质量要求:
①总体目标符合国家及地方相关标准,同时满足下列要求:
确保修复过程不产生新的污染暴露途径;
满足工程第三方效果评估和竣工验收相关要求。
②修复目标:
异位处理土壤修复目标满足国家及地方有关法律法规、行政主管部门有关文件以及《关于<原长沙铬盐厂污染场地修复工程技术方案(原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目技术方案)的审查意见>》的要求、《原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目场地土壤风险评估报告》及行政主管部门出具的意见。
核心污染区封闭式HDPE膜垂直防渗墙东侧到湘江边污染地下水修复达到效果评估方案要求。
③其他标准要求
污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准(其中铬等重金属须达到第一类污染物最高允许排放浓度),生活污水处理执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准;施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值中二级标准及无组织排放标准;施工工地扬尘污染防治措施满足《长沙市施工工地扬尘防治管理规范》“8个100%”要求;施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);危险废物的分类与管理执行《国家危险废物分类名录》(环境保护部令39号)及国家现行相关标准之规定;所有污染物必须达标排放。
2.8保修要求:保修期5年。
2.9招标范围:
本次招标范围包括但不限于:
①原长沙铬盐厂污染区域约39.96万m3污染介质异位修复,具体包括约4.57万m3土壤六价铬浓度低于150mg/kg的污染土壤还原稳定化修复;约15.93万m3土壤六价铬浓度高于150mg/kg的污染土壤和约2万m3建筑垃圾的淋洗、还原稳定化联合修复;约10.97万m3淤泥质土壤的湿法解毒、生物还原稳定化联合修复;约6.49万m3铬渣外运至危险废物中心处置安全填埋。核心污染区封闭式HDPE膜垂直防渗墙东侧到湘江边污染地下水约1.98万m3采用动态地下水循环(DGR)化学—生物还原技术修复。
②柔性垂直风险管控系统工程产生的约5.7万m3污染土方、污泥进行治理,根据污染浓度分别采用还原稳定化修复或淋洗+还原稳定化修复;因基坑开挖放坡所产生污染土壤的还原稳定化修复。
③包含施工场地建设及拆除、基坑支护(基坑开挖深度为5m-14m)及降止水、土壤开挖、土壤运输、污染土壤修复、地下水修复,以及修复后的土壤进行原位阻隔防渗分区回填,施工范围内原有建构筑物拆除和处理,最后进行生态封场绿化,施工过程中的监测、二次污染防治(施工过程产生的废渣、废气、废水等达标处理)等全过程。
具体包括上述内容的施工图设计、材料采购、施工、验收、保修等全部工作内容,具体见工程量清单。2.10标段划分:本项目为一个标段。
2.11招标方式:公开招标。
2.12招标组织形式:委托招标。
3. 投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期,湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记(以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准)或具有入湘施工(服务)登记证(处于有效期内)。
3.2资质要求:投标人须具备建设行政主管部门核发的以下资质,资质证书处于有效期内。
3.2.1投标人须具备以下设计资质之一:
①工程设计综合甲级资质;
②环境工程设计专项甲级资质;
③环境工程设计专项(污染修复工程)甲级资质;
④环境工程设计专项(水污染防治工程和固体废物处理处置工程)甲级资质;
⑤市政行业工程设计(排水工程和环境卫生工程)专业甲级资质;
3.2.2投标人须具备以下施工资质:
具备环保工程专业承包一级资质和地基基础工程专业承包二级及以上资质,资质证书处于有效期内;
3.3投标人须具有有效施工企业安全生产许可证,安全生产许可证处于有效期。
3.4投标人(如联合体投标,为联合体牵头人)近五年(以递交投标文件截止时间前60个月内为有效)至少承担过一个施工入围工程业绩,具体要求须满足以下条件:
单项合同金额不少于3000万元人民币且已竣工的污染场地(污染因子包含重金属元素)修复治理工程施工业绩;
备注:
①本文件所称的重金属元素:专指镉、铬、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、锰、锌、铀、钚以及类金属砷。
②本文件所称的污染场地:根据《污染场地术语》(HJ 682-2014),对污染场地的定义为:对潜在污染场地进行调查和风险评估后,确认污染危险超过人体健康或生态环境可接受风险水平的场地,又称污染地块。
③本文件所称的场地修复治理:根据《污染场地术语》(HJ 682-2014),对污染场地修复治理的定义为:采用工程、技术和政策等管理手段,将场地污染物移除、消减、固定或将风险控制在可接受水平的活动。
④本文件所称的施工业绩:指单独施工业绩或设计施工总承包项目或EPC项目或PPP项目或投资+施工项目中所包含的施工业绩。
⑤本文件所称的合同金额:指合同金额中的工程费用。
⑥本文件所称的竣工:指合同约定的全部施工内容已完工,并经建设单位【或建设工程质量监督部门或政府(政府有关职能部门)】组织验收合格。
⑦入围工程业绩有效时间以竣工验收证明上建设单位签署的日期为准或以竣工验收备案表上建设工程质量监督部门签署的日期为准或以政府(政府有关职能部门)验收批复的日期为准;如投标人同时提供上述资料,上述时间以距离投标文件递交截止时间最近的为准。
⑧分包业绩不计,国外及港澳台的业绩不计。
3.5本项目人员要求:
3.5.1本项目管理团队人员要求:
①项目总负责人1人(如联合体投标,项目总负责人须为牵头人单位人员),具有下列资格之一:
a.具有注册环保工程师资格证书;
b.具有环保工程类高级及以上技术职称;
②设计负责人1人:具有环保类高级及以上技术职称;
③项目技术负责人1人:具有注册环保工程师资格证书或具有环保类高级及以上技术职称;
④工程质量负责人1人:具有环保类中级及以上职称;
⑤施工安全负责人1人:具有工程类中级及以上职称并具有省级有关建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证;
⑥项目造价负责人1人:具有全国注册造价工程师资格。
3.5.2施工项目部关键岗位人员的要求:
①施工项目负责人1人:具有市政公用工程壹级或水利水电工程壹级注册建造师执业资格;具有省级有关建设行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证。如项目总负责人符合施工项目负责人资格要求的,可兼任施工项目负责人。
②施工技术负责人2人:其中1人具有注册环保工程师资格证书或具有环保类高级及以上技术职称,1人具有市政公用工程或水利水电工程等相关专业高级及以上技术职称。
③施工项目部其他关键岗位人员须在投标时提供相关书面承诺,承诺将按湘建建〔2015〕57号文件(或省住建厅最新发布的文件)的要求,在工程实施时根据项目需求配备到位,并及时到建设行政主管部门备案。施工项目部关键岗位人员不得有在建项目,不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员。
④省外企业施工项目负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书,应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明(如不能提供真实性证明的,则在投标函部分规定处提供证书真伪查询官方查询网址及结果)。
⑤省内企业施工项目负责人、施工技术负责人在建工程情况和省外企业施工项目负责人、施工技术负责人在湖南省内在建工程情况以开标当日在湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。同时,省外企业由企业所在地地(市)级及以上建设行政主管部门提供施工项目负责人、施工技术负责人无在建工程证明或官方查询网址及结果(如不能提供无在建证明的,则在投标函部分规定处提供由投标人法定代表人签字并加盖本单位企业法人公章的施工项目部关键岗位人员无在建工程承诺书)。
3.5.3本项目管理团队人员及施工项目部关键岗位人员须为投标人本单位在职员工(提供投标截止时间前近半年内连续3个月劳动保障部门出具的养老保险证明)。
3.6入围工程业绩证明资料须同时提供以下资料:
①中标通知书或成交通知书;
②合同;
③由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章认可的竣工验收证明(或经有关建设工程质量监督部门盖章确认的竣工验收备案表)或政府(政府相关职能部门)验收批复。
3.7本次招标接受联合体投标;
联合体投标的,应满足下列要求:
①联合体成员不得超过三家(含联合体牵头人),牵头人须具有环保工程专业承包一级资质,联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中,依法向招标人承担连带责任。
②由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
③联合体成员签订联合体协议书后,不得再以自己的名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。
④以联合体形式投标的,应当以联合体牵头人名义提交投标保证金,对联合体各成员均具有约束力。
⑤联合体应由牵头单位出具授权委托书,并由牵头单位法定代表人签字且加盖企业法人公章,授权同一人作为代理人,办理投标事宜,对联合体成员均具有约束力。
3.8投标人须提供《关于党建工作的预案或支持开展党建工作的承诺书》、《廉洁建设和作风建设承诺书》等承诺书原件(格式详见第七章投标文件格式投标函部分)。
4.评标办法
本项目资格审查方式为资格后审,评标办法采用综合评估法。
5.投标保证金
投标保证金的形式现金(银行转帐、银行电汇、银行汇票)、投标保函(银行业金融机构开具、专业担保公司开具、保证保险);投标保证金的金额为:人民币捌拾万元整。
投标保证金具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。
6.招标文件的获取及澄清答疑发布
6.1凡有意参加投标者,请从2019年12月9日起(北京时间,下同)在长沙公共资源交易电子服务平台进行网上下载/获取招标文件、图纸及其他资料。通过网络下载,其招标文件、图纸及其他资料与书面招标文件、图纸及其他资料具有同等法律效力。
6.2投标人若对招标文件有任何疑问,应于2019年12月15日(含)17时00分前以不署名的形式在长沙公共资源交易电子服务平台(答疑专区对应项目中)提出。疑问不得透露单位和个人信息,不得出现投标单位名称。
6.3答疑文件、招标文件修改澄清文件将在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易电子服务平台上发布,敬请获得招标文件的所有投标人关注,恕不另行通知,如有遗漏招标人概不负责。
6.4投标人可在长沙公共资源交易电子服务平台上下载最高投标限价文件及其相关资料。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2020年1月9日9时00分,地点为长沙公共资源交易中心(长沙市岳麓区岳华路279号)二楼相应开标室。
7.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件,招标人不予受理。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布:
《湖南省招标投标监管网》
《湖南湘江新区门户网》http://hnxjxq.hunan.gov.cn/
《长沙公共资源交易电子服务平台》https://fwpt.csggzy.cn
9.其他
9.1本项目不使用电子招标投标系统;
9.2投标人信息按招标文件要求提供,不使用公共资源交易中心投标人信息库。
10.招 标 人
长沙市铬污染物治理有限公司
11. 本项目行政监督
湖南湘江新区管理委员会住建环保局
联系电话:0731-88799638
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
摘要:为查明河北某电镀污染场地Cr6+的污染程度和空间分布,并对其可能影响的污染范围及风险进行预测,采用取样化验、三维数值模拟等方法对污染场地进行调查和评价。结果表明:污染场地在未进行人工干预治理时,污染物受到地下水流向和含水层介质的影响,在电镀废水停止泄露后的180d内,调查区西南部大片区域的地下水有被污染的风险。
10月24日-27日,第二届全国土壤修复大会在南京召开。大会以“减污净土洁食居安”为主题,千余名国内外专家学者和企业代表围绕我国土壤修复科学研究、技术创新、材料研发等方面进行深入探讨,为土壤污染防治"把脉开方"。大会由中国科学院南京土壤研究所、中国土壤学会、农业农村部农业生态与资源保护总站主办,中科鼎实环境工程有限公司(以下简称“中科鼎实”)协办。作为协办单位,中科鼎实常务副总经理、教授级高工杨勇博士,副总经理刘爽博士,副总经理黄海博士携多名研发博士在内的三十余名骨干参会。
北极星环境修复网获悉,中国环境保护产业协会7月6日发布了团体标准《铬污染土壤异位修复技术指南》,该项团标由中国环境科学研究院主编,参编单位包括北京高能时代环境技术股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、上海康恒环境修复有限公司、煜环环境科技有限公司、中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、中科鼎实环境工程股份有限公司、河南金谷实业发展有限公司、浩蓝环保股份有限公司、青岛新天地环境保护有限责任公司。该标准规定了铬污染土壤异位修复的总体要求、异位修复技术要求、二次污染控制及土壤修复效果评估等内容。
陆良化工厂铬渣污染案在云南省曲靖市中级人民法院的主持调解下结案。调解书主要内容为:被告云南省陆良化工实业有限公司承担环境侵权责任,承诺在已完成的场地污染治理基础上继续消除危险、恢复生态功能,进行补偿性恢复;就补偿性恢复项目和原告因参与各项目验收的必要费用支付人民币308万元;并承担原告因本案诉讼发生的合理费用及案件受理费用。
本文分类讨论了铬的吸附机制,对利用多种生物吸附材料修复铬污染场地的研究进行了综述,展望了生物吸附修复铬污染场地的治理前景,以期为相关的研究工作提供参考。
3月15日,湖南省委常委、长沙市委书记吴桂英来到中科鼎实环境工程有限公司(以下简称“中科鼎实”)原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程(以下简称“长沙项目”)。湖南省生态环境厅党组书记、厅长邓立佳,长沙市委副书记、市长、湖南湘江新区党工委书记郑建新参加调研。中科鼎实总经理王海东、副总经理张景鑫等有关负责人全程陪同调研。
O引言铬是重要的战略金属资源,铬盐作为重要的化工原料,在电镀、鞣革、印染、医药、颜料、催化剂、氧化剂、金属缓蚀剂、合成橡胶、合成香料、油脂精制等工业部门具有广泛应用,涉及国民经济约15%的商品品种,具有不可替代性。铬化工是涉铬行业源头,铬化工产品是下游行业的原料,其中电镀和制革消耗铬
“生态文明建设是关系中华民族永续发展的千年大计”、“小康全面不全面,生态环境质量是关键”、“绿水青山就是金山银山”……我国的环境保护工作已经上升为国家战略,党的十九届五中全会科学擘画绿色发展新蓝图。中科鼎实环境工程有限公司(以下简称“中科鼎实”)是我国较早从事污染环境综合治理的高
摘要:采用单一电动力修复技术和电动力耦合活性炭可渗透反应格栅(EK-PRB)技术,对铬(Ⅵ)污染农田土壤进行修复实验.结果表明:电动力耦合活性炭(PRB)技术能有效地修复铬(Ⅵ)污染土壤;在同等能量利用率的情况下,污染土壤铬(Ⅵ)的去除率比单一电动力技术提高5.87%,为99.45%,能量利用率为7.38%·(kW·h)
摘要:六价铬是国际公认的47种最危险废物之一,研究铬污染土壤的修复效果对污染场地风险管控具有重要的现实意义。本文以济南市某典型铬污染场地土壤作为研究对象,提出了“化学还原+固化稳定”的修复治理思路,针对修复剂类型、投加比、反应时间、还原效率、修复成本和环境效应等因素,确定了该修复工
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,打好打赢湖南省污染防治攻坚战,根据省委、省政府安排,湖南省第一生态环境保护督察组近日进驻长沙市开展生态环境保护督察“回头看”。日前,湖南省第一生态环境保护督察组组长罗海艳率队来到中科鼎实原长沙铬盐厂铬污染整体治理柔性垂直风险管控系统工程(以下简称
4月29日,吉首市发布城市黑臭水体治理修复工程(一期)工程总承包中标结果公示。湖南省建筑科学研究院有限责任公司(牵头方)、湖南省第六工程有限公司(成员方)中标,中标价格:72292976.68元。详情如下:吉首市城市黑臭水体治理修复工程(一期)工程总承包中标结果公示中技建设咨询有限公司受吉首市
北极星氢能网获悉,2025年4月28日,湖南氢璞创能生产基地投产暨新品发布会在宁乡经开区举行。该生产基地的投产填补长沙市氢燃料电池发动机及电堆生产的空白,三期项目全面投产后将成为全国最大功率氢燃料电池研发生产基地,标志着宁乡“氢锂双驱”产业格局正式启航。宁乡将助力打造氢能产业“生态圈”
政策原文阅读:6月1日实施!湖南省发布《电力设施保护条例》办法一、出台背景《湖南省实施〈电力设施保护条例〉办法》(以下简称《办法》)于1999年5月施行以来,对保障我省电力设施安全、电力可靠供应,以及推动电力建设、生产、运行高质量发展等方面发挥了积极作用。但是,随着经济社会的快速发展,我
4月27日,据微信公众平台“中非经贸深度合作研究中心”消息,马里共和国巴马科市拟建一座日处理生活垃圾2000吨的焚烧发电厂,湖南省中非经贸合作促进研究会—中非经贸深度合作研究中心已与巴马科市政府就该项目签署了谅解备忘录,现面向中国国内招募合作方。详情如下:01项目背景为落实中非合作论坛“
4月25日,深圳罗湖区桂园街道环卫一体化服务项目中标(成交)结果公告。长沙中联重科环境产业有限公司中标,中标(成交)金额为1-下浮率:0.9(支付上限:21446872.07元)。据悉,该项目有11家企业参与竞标,最终长沙中联重科环境产业有限公司中标。详情如下:
4月24日,萍乡经济技术开发区城乡环卫一体化项目开购2025B001377389结果公示。长沙中联重科环境产业有限公司、萍乡创新智慧城市运营管理有限公司中标,中标金额62080000元。
北极星储能网获悉,4月23日,吉利控股集团淦家阅宣布将整合旗下电池业务,正式成立全新电池产业集团——浙江吉曜通行能源科技有限公司,将原有的金砖电池、神盾短刀电池,统一为神盾金砖电池品牌。据悉,吉利汽车早已开始布局电池上下游产业。2018年,吉利和宁德时代宣布成立合资公司,2019年,吉利又
4月22日,正值世界地球日,盈峰环境“盈峰引领智启未来”新能源环卫装备连续三年行业第一暨2025新品发布会在湖南长沙隆重举行。中国城市环境卫生协会会长徐文龙、北京市市容环境卫生协会理事长陈永生、广州市城管局副局长、二级巡视员何正清、长沙市城管局党组书记、局长余宏卿等政府及行业领导,北京
4月22日,国家能源局下发《2024年分布式光伏备案接网推进情况专项监管典型案例》,通报了在河北省等11个省组织开展了分布式光伏备案接网推进情况专项监管工作中发现的主要问题。一、分布式光伏备案方面1.山东省东营市某开发区行政审批服务局要求某项目业主单位对接某新能源有限公司后方可备案。2.陕西
时间:2025年11月23-25日地点:南昌绿地国际博览中心“世界钨都”“世界铜都”“亚洲锂都”“稀土王国”【展会介绍】江西省成矿地质条件优越,矿产资源丰富,是我国重要的有色、稀有、稀土和铀矿产基地之一,矿产资源配套程度相对较高。江西的铜、钨、稀土、铀、钽铌、金、银七大类矿产,素有“七朵金
放眼东海之滨,国家电投集团山东公司半岛南风电基地的235台风机叶片迎风起舞。通过开展风电机组整改58台次,大型技改4次,预计减少损失电量568万千瓦时。一季度,该风电基地首次创下单季度发电量超10亿千瓦时的佳绩。遥瞰三湘大地,国家电投集团在湘322万千瓦装机规模的新能源场站已全部接入五凌电力长
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!