来源：福易采电子交易平台2022-10-21

工期考核（在建安费用中扣除）：由于承包人原因造成交工工期延误，延误15天（含15天）以内，每天按2万元支付违约金，延误15天以上，每天按5万元支付违约金，分档累积计算。封顶合同额5%。

来源：云南省公共资源交易中心2022-07-01

除须征得招标人书面同意外，还须承担违约金5万元/次/人，若擅自更换的，须承担违约金10万元/次/人，且更换后人员资质不得低于原拟派人员资质。...拟派的项目负责人及项目组人员均不更换的承诺；若需更换拟派的项目负责人的，除须征得招标人书面同意外，还须承担违约金10万元/次/人，若擅自更换的，须承担违约金20万元/次/人；若需更换拟派设计团队人员的，

来源：无锡市公共资源交易服务中心2022-06-30

质量违约金：合同总价款的5%。误期违约金：中标价的千分之一/天，无上限。

来源：北极星水处理网2022-06-07

的违约金，不足一周按比例计算。迟延交货达到10周的，发包人有权单方解除合同。（3）迟延完工违约责任。项目未能按时通过初步验收的，每延迟一天承包人应向发包人支付相当于合同总价1%的违约金。

来源：福易采电子招投标交易平台2022-05-11

由于承包人原因造成交工时间延误，自计划交工日期第10日起，每延误一天按2万元支付违约金，累计计算。工期延误违约金按合同总金额3%封顶。

来源：北极星环卫网2022-04-22

，违约金标准按照交易总价的10％计算，且经转让方全体达成一致后转让方有权单方解除本协议。”...在本协议项下全部款项的支付及划转释放条件均已经满足的前提下，除因不可归责于受让方的原因，受让方应于2021年9月30日前按本协议的约定支付全部转让价款，如届时受让方未全部进行支付的，受让方应于上述期限届满之日起3日内向转让方支付违约金

来源：福易采2022-04-12

由于承包人原因造成交工时间延误，自计划交工日期第12日起，每延误一天按2万元支付违约金，累计计算。工期延误违约金按合同总金额3%封顶。3.

来源：重庆市公共资源交易网2022-04-11

若非出让方原因，意向受让方（受让方）出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重庆联交所交易服务费后，出让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的

来源：枣庄市发改委2022-03-29

制定印发《枣庄市重点耗煤企业煤炭消费压减考核奖惩办法》（以下简称《考核办法》），建立违约金制度，对重点耗煤企业实施“月度考核、季度兑现”。超出目标进度的，坚决收缴违约金。（四）制定月度排挡计划。

来源：长春市公共资源交易平台2022-02-22

：如因承包人原因造成工期延误（含设计、交付、竣工），则按每延误一天承担合同价款的千分之二的违约金计算，无限额。...发包人还要求以下节点工期：1、设计周期：合同签订后7日内提供初步设计，初步设计经发包人确认后7日提供施工图纸，并交付审查；2、新建垃圾仓完工日期：2022年8月31日；3、施工工期：按照招标人的要求分段施工；4、误期违约金

来源：长春公共资源交易网2022-01-15

：如因承包人原因造成工期延误（含设计、交付、竣工），则按每延误一天承担合同价款的千分之二的违约金计算，无限额。...发包人还要求以下节点工期：1、设计周期：合同签订后7日内提供初步设计，初步设计经发包人确认后7日提供施工图纸，并交付审查；2、新建垃圾仓完工日期：2022年8月31日；3、施工工期：按照招标人的要求分段施工；4、误期违约金

来源：长春公共资源交易平台2021-12-21

：如因承包人原因造成工期延误（含设计、交付、竣工），则按每延误一天承担合同价款的千分之二的违约金计算，无限额。...发包人还要求以下节点工期：1、设计周期：合同签订后7日内提供初步设计，初步设计经发包人确认后7日提供施工图纸，并交付审查；2、新建垃圾仓完工日期：2022年8月31日；3、施工工期：按照招标人的要求分段施工；4、误期违约金

来源：财政部PPP中心2021-11-18

因此，c公司向项目所在地法院提起诉讼，请求：（1）判令a学院支付住宿费用159.12万元及违约金；（2）判令a学院支付律师费2万元。...一、 裁判要旨 ppp项目中，约定收费额与实际收费额不一致时，应由违约方按照合同约定，补齐差额部分；因疫情产生的退收费用，属于不可抗力引起时，由双方按照公平原则，自行承担相应损失或各承担一半。

来源：长春公共资源交易网2021-11-18

：如因承包人原因造成工期延误（含设计、交付、竣工），则按每延误一天承担合同价款的千分之二的违约金计算，无限额。...设计周期：合同签订后7日内提供初步设计，初步设计经发包人确认后7日提供施工图纸，并交付审查；2、新建垃圾仓完工日期：2022年8月31日；3、施工工期：305日历天，按照招标人的要求分段施工；4、误期违约金

来源：佛山市公共资源交易一体化服务平台2021-11-12

否则，招标人有权取消中标人的中标资格，解除合同并处以违约金。2.4特许经营期限本项目特许经营期为10年，无建设期，自双方确认的运营期起始之日起算。...（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大

来源：中国政府采购网2021-09-22

出水水质超标的违约金，以污染物排放量和污染物的当量值为标准进行计 算。...根据各种污染物的污染当量值见下表：出水水质超标的处理本项目污水处理厂处理后的水质应达到《城市污水处理厂污染物排放标准》 （gb18918-2002）中一级 a 水质标准，因乙方原因，出水水质超标，乙方应按 49 照约定向甲方支付违约金

来源：财政部PPP中心2021-09-16

、违约金、损害赔偿金以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等），质押标的为b公司在项目公司投资的股权及其派生的权益。...b公司支付延期付款违约金直至项目收益权转让价款及已垫付的押金、诚意金及保证金全部给付完毕；（4）判令被告b公司、第三人p公司配合原告a公司完成第三人p公司的股权质押登记手续。

来源：福建省公共资源交易电子公共服务平台2021-08-17

由于承包人原因造成交工时间延误，自交工日期第10天起，每推迟一天按3万元（不含税）支付违约金，累计计算。工期延误违约金按合同总额5%封顶。

来源：佛山市公共资源交易中心2021-08-06

如因承包人的原因导致总工期或关键节点工期延期的（遇不可抗力因素除外），则每延误一天，承包人须向发包人支付违约金30000元。

来源：福建省公共资源交易电子公共服务平台2021-06-21

由于承包人原因造成交工时间延误，自计划交工日期第8日起，每延误一天按2万元(不含税)支付违约金，累积计算。工期延误违约金按合同总金额3%封顶。